­
Gobierno Regional de Ayacucho
   
RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES - 2014

RGGR Nº 534-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de la META: 0166 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 533-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO JUSCAMAITA PALOMINO.

RGGR Nº 532-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 531-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 530-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud del servidor MIRO ROMÁN CASTRO LA TORRE de la Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Ayacucho de otorgarle la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo.

RGGR Nº 529-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 04 parcial de la META: 0027 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 528-A-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CLEVER EUDES BELLIDO RÚA.

RGGR Nº 528-2014-GRA/PRES-GG: DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, la DESIGNACIÖN del ING. ARLES OGOSI HUAMANI, como Responsable de la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 527-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR INFUNDADA, el recurso administrativo de apelación promovido por el recurrente OLIVER FELICES PRADO contra la Carta N° 020-2014-GRA/GG-ORADM de fecha 21 de julio del 2014.

RGGR Nº 526-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 525-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 524-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de la META: 0231 "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN ELÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUNCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 523-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 06 de ejecución de la META: "REHABILITACIÓN POST DESASTRE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR IV DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 522-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 520-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. ELMER ESPINOZA YARANGA.

RGGR Nº 519-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCO ANTONIO NÚÑEZ PÁUCAR.

RGGR Nº 518-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GROVER JULIO MITMA MONTES.

RGGR Nº 517-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 516-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL LUIS AZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 514-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 513-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 512-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GUMERCINDO ALBERTO LEONARDO JINES.

RGGR Nº 511-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY JAIME NÚÑEZ ESCALANTE.

RGGR Nº 510-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VÍCTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 509-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: 137 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 425/Mx-U DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 508-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de actividad de la META: 066 "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 507-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 506-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 425-2014-GRA/PRES-GG.

RGGR Nº 505-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0253-2014-GRA/PRES-GG de fecha 17 de julio del 2014.

RGGR Nº 504-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZALEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 503-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 01, por ocho (08) días calendarios a la empresa CONSORCIO SANTO TOMÁS, según contrato de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 502-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: 184 "INSTALACIÓN DEL PARQUE HUAYLLAPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPAMPA DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 501-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, la vigencia de contrato consignado en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0083-2014-GRA/PRES-GG.

RGGR Nº 500-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DONATO SALVATIERRA LEÓN.

RGGR Nº 499-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0488-2014-GRA/PRES-GG de fecha 16 de diciembre del 2014.

RGGR Nº 498-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 497-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0245-2014-GRA/PRES-GG de fecha 14 de julio del 2014.

RGGR Nº 496-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN BLADIMIR NAVARRO TORRES.

RGGR Nº 495-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS URIEL VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 494-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. WILLIAMS JOSÉ LÓPEZ ROJAS.

RGGR Nº 493-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. JENY ALCAHUAMÁN VILLANUEVA.

RGGR Nº 492-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 429-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia de contrato del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 491-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 306-2014-GRA/PRES-GG de fecha 04 de agosto del 2014, referido a la fecha de inicio del contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZÁLEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 490-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JUAN CARLOS CHILLCCE DE LA CRUZ.

RGGR Nº 489-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 488-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 487-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 486-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 485-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 378-2014-GRA/PRES-GG, mediante el cual se contrata los servicios profesionales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 484-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 319-2014-GRA/PRES-GG de fecha 18 de agosto del 2014, referido a la fecha de inicio del contrato de servicios personales del Ing. LUIS ÁNGEL CAVERO CARRASCO.

RGGR Nº 483-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el rtículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 110-2014-GRA/PRES-GG, de fecha 08 de abril del 2014, mediante la cual se ha contratado los servicios profesionales de la CPC. LUZBELY CANDY FERNÁNDEZ.

RGGR Nº 482-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 481-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 306-2014-GRA/PRES-GG de fecha 04 de agosto del 2014, referido a la fecha de inicio del contrato de servicios personales del Señor OMAR QUINTIN GONZÁLES HINOSTROZA.

RGGR Nº 480-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0273-2014-GRA/PRES-GG para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 479-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER CHÁVEZ PERALTA.

RGGR Nº 478-2014-GRA/PRES-GG: REINCORPORAR, con efectividad del 01 de diciembre del 2014 al Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA, en el cargo de ingeniero residente de Operación y Mantenimiento (OPEMAN).

RGGR Nº 477-2014-GRA/PRES-GG: DAR POR CONCLUIDO, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Señor MARIO VARGAS PACOTAIPE.

RGGR Nº 476-2014-GRA/PRES-GG: CONFORMAR, el EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho dependiente de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 475-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - HUAC HUAS - PAYLLIHUA - ORITOHUASI - L.D. ICA (HUAYANGA, IC-109 A RÍO GRANDE) L= 76.25 KM".

RGGR Nº 474-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ERICK IVÁN CALDERÓN GAMARRA.

RGGR Nº 473-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BRENNER GERMÁN AGUIRRE ANDRADE.

RGGR Nº 472-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0256-2014-GRA/PRES-GG de fecha 17 de julio del 2014.

RGGR Nº 471-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el calendario valorizado de avance de obra vigente de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA M/Mx MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 470-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 188-2014-GRA/PRES-GG de fecha 30 de mayo del 2014.

RGGR Nº 469-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 468-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02, por noventa (90) días calendarios al contrato de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 467-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vía de regularización la ampliación de plazo N° 04 de ejecución de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA M/Mx MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 466-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 465-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización, la ampliación de plazo N° 05 de ejecución de la META: "RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 464-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de la META: 120 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI - PARAS - CANGALLO".

RGGR Nº 463-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Huanta del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0008 "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE - HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 462-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el uso de canteras para base y sub-base de la META: 0166 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 461-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONÉS.

RGGR Nº 460-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: 221 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TAMBO - SAN MIGUEL (KM. 00+000 AL KM. 11+513) DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 459-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General regional N° 318-2014-GRA/PRES-GG de fecha 18 de agosto del 2014.

RGGR Nº 458-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSCAR VIDELMO LÓPEZ CORTEZ.

RGGR Nº 457-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR TINCO CAJAMARCA.

RGGR Nº 456-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 060-2014-GRA/PRES-GG de fecha 19 de marzo del 2014.

RGGR Nº 455-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0080-2014-GRA/PRES-GG, de fecha 27 de marzo del 2014.

RGGR Nº 454-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONES LAGOS.

RGGR Nº 453-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub regional de Parinacochas del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0128 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN LA LOCALIDAD DE CORACORA - PARINACOCHAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 452-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Unidad Operativa del VRAE del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0168 "Ampliación y mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa San José Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho".

RGGR Nº 451-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. LAURA ARONÉS OCHOA.

RGGR Nº 450-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 424/Mx-P DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 449-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: 140 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLÍMACO GUTIÉRREZ, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 448-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: 029 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES EL AMAUTA DE QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE AYACUCHO".

RGGR Nº 447-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el cronograma acelerado de ejecución de Obra de la META: 0231 "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 446-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 445-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 270-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia de contrato del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 444-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 443-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. MARINO FORTUNATO RAYMUNDO CONDE.

RGGR Nº 442-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO FAUSTINO JIMÉNEZ ALFARO.

RGGR Nº 441-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembro integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección LICITACIÓN PÚBLICA para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.P. TÚPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 440-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GROVER JULIO MITMA MONTES.

RGGR Nº 439-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la previsión presupuestal para la atención de pago de sentencia judicial N° 01772-2013-0-0501-JR-DC-01, lo que será atendida con el presupuesto de la Unidad Ejecutora - Sede Central correspondiente a los años fiscales 2015 al 2019.

RGGR Nº 438-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el Calendario de avance de obra actualizado con el inicio de obra de la META 068 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO".

RGGR Nº 437-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembro integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 436-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TINCOCC, DISTRITO DE VINCHOS - SOCOS - SAN JOSÉ DE TICLLAS - SANTIAGO E PISCHA Y MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CNGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 435-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO y Bach. ROSAMERY SUÁREZ TAPAHUASCO.

RGGR Nº 434-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY JAIME NÚÑEZ ESCALANTE.

RGGR Nº 433-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BERNARD RAMÍREZ HUAMANÍ.

RGGR Nº 432-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0186-2014-GRA/PRES-GG, de fecha 30 de junio del 2014, mediante el cual se contrata los servicios profesionales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 431-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 de la META: "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA, MICRORED SAN JUAN BAUTISTA RED DE SALUD DE HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO".

RGGR Nº 430-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GONZALO PRETEL ISLAVA.

RGGR Nº 429-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 428-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de actividad de la META: 063 "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 427-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: 137 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 425/Mx-U DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 426-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO".

RGGR Nº 425-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 424-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CIRO ARCADIO JANAMPA JANAMPA.

RGGR Nº 423-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. EDUARDO ANCASI SUÁREZ.

RGGR Nº 422-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. Adm. GLORIA HUAMANÍ PALOMINO.

RGGR Nº 421-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 420-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARIO VARGAS PACOTAIPE.

RGGR Nº 419-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 418-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARANGO GAMARRA.

RGGR Nº 417-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la PARALIZACIÓN de la META: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.P. JARDIN DE NIÑOS N° 102 ROSITA DE LIMA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 416-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 415-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Abog. PEDRO VIDAL PIZARRO ACOSTA.

RGGR Nº 414-2014-GRA/PRES-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución General Regional N° 294-2014-GRA/PRES-GG.

RGGR Nº 413-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 412-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el calendario actualizado PERT-CPM, de la ampliación de plazo N° 01 de la META: 0027 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 411-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 410-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 424/Mx-P DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 409-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de actividad de la META: 066 "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 408-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vía de regularización la ampliación de plazo de ejecución N° 02 de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTERRICO, DISTRITO DE SAMUGARI".

RGGR Nº 407-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vía de regularización la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA", DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO.

RGGR Nº 406-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección LICITACIÓN PÚBLICA para la EJECUCIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES" Distrito de AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 405-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 271615-271370-276381, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 404-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 272835-242977, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 403-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 277515, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 402-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 277461, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 401-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 274105, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 400-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 275682, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 399-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 274565, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 398-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizado con código SNIP N° 273142, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 397-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 275793, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 396-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la Elaboración de Expedientes Técnicos de los Proyectos viabilizados con código SNIP N° 250273-250222-245016-245019-268341-275405, desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida.

RGGR Nº 395-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la SUPERVISIÓN de la Ejecuión de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES" Distrito de AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 394-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO para la contratación por Consultoría para la SUPERVISIÓN de la Ejecuión de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCTIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE HUANTA".

RGGR Nº 393-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. FÉLIX VALERIO AGUILAR OCHOA.

RGGR Nº 392-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA.

RGGR Nº 391-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial general Regional N° 262-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato de la Señora LAURA ARONÉS OCHOA.

RGGR Nº 390-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCO ANTONIO NÚÑEZ PÁUCAR.

RGGR Nº 389-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BRENNER GERMÁN AGUIRRE ANDRADE.

RGGR Nº 388-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. ABEL CALDERÓN GONZÁLES.

RGGR Nº 387-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 195-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia de contrato del Señor JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 386-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el cambio de la tapa de la canaleta pluvial de rejilla metálica a tapa de concreto armado en la ejecución de la META: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES - AYACUCHO".

RGGR Nº 385-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: "REHABILITCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES - AYACUCHO".

RGGR Nº 384-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES - AYACUCHO".

RGGR Nº 383-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vía de regularización la ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ENE L CENTRO DE SALUD ANDAMARCA - MICRORED ANDAMARCA - RED PUQUIO AYACUCHO, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 382-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliaación de plazo N° 01 de ejecución de la META: 113 "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL SECTOR III DEL BARRIO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 381-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HÉCTOR JAVIER CUCHO MORALES.

RGGR Nº 380-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WANNER DENNIS VEGA ÁVALOS.

RGGR Nº 379-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (DV. PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYANE - PULLO.

RGGR Nº 378-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 377-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 376-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. HONORATO FERNÁNDEZ QUISPE.

RGGR Nº 375-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. DONATO SALVATIERRA LEÓN.

RGGR Nº 374-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 373-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZÁLEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 372-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS HUAMANÍ QUICAÑO.

RGGR Nº 371-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 370-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GUMERCINDO ALBERTO LEONARDO JINES.

RGGR Nº 369-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLIN PAJUELO.

RGGR Nº 368-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NEYDER IVÁN CASTAÑEDA GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 367-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO EDUARDO AVALOS ANCCO.

RGGR Nº 366-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los Miembros Integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llavar a cabo la organización y conducción de los procesos de Selección Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de los diferentes procesos de selección facultados medinte Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2009-GRA/PRES, durante el ejercicio fiscal 2014 de la Dirección Sub Regional de Parinacochas.

RGGR Nº 365-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 364-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ABEL LAURENTE CARRERA.

RGGR Nº 363-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. LAURA ARONÉS OCHOA.

RGGR Nº 362-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. ELMER ESPINOZA YARANGA.

RGGR Nº 361-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 360-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la previsión presupuestal para la atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del expediente judicial N° 00875-2009-0-0501-JR-CI-01.

RGGR Nº 359-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AURELIO DE LA CRUZ HUAMÁN.

RGGR Nº 358-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. GIANNINA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 357-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BERNARD RAMÍREZ HUAMANÍ.

RGGR Nº 356-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 355-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la transferencia de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regionaal de Ayacucho para la Obra: META: 0133 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 34485 PEDRO HUAUYA VÁSQUEZ DE LLUSITA - HUANCARAYLLA - AYACUCHO".

RGGR Nº 354-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO y Bach. ROSAMERY SUAREZ TAPAHUASCO.

RGGR Nº 353-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 352-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de Ejecución de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 424/Mx-P DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 351-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de los diferentes procesos de selección facultados mediante Resolución Ejecutiva regional N° 509-2009-GRA/PRES, durante el ejercicio fiscal 2014 de la Dirección Sub Regional de Vilcashuamán.

RGGR Nº 350-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Técnica y financiera de la META: "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 349-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI - PARAS - CANGALLO".

RGGR Nº 348-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de Ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA METROPOLITANA, PROVINCI DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 347-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la Transferencia de Fondos por la modalidad de Encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0123 "Instalación de Servicios Educativos en ocho Instituciones Educativas del Nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y Los Morochucos, Cangallo - Ayacucho".

RGGR Nº 346-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la transferencia de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0219 "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo - Cangallo - Ayacucho".

RGGR Nº 345-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la META: 026 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LUIS CARRANZA - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 344-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la META: "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 343-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el adicional de obra N° 01, por el monto de S/. 373,808.35 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 35/100 NUEVOS SOLES), para la Meta: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 342-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 103-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato del Señor FROILÁN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 341-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación d eplazo N° 02 de ejecución de la META: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.P. JARDÍN DE NIÑOS N° 102 ROSITA DE LIMA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 340-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Parinacochas del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0185 "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL PARINACOCHAS DISTRITO DE CORACORA - PARINACOCHAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 339-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL SECTOR AGRARIO APROVISA DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 338-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0069-2014-GRA/PRES-GG de fecha 25 de marzo del 2014.

RGGR Nº 337-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS MONTERO HUAMANÍ.

RGGR Nº 336-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 335-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 334-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-107 (CATALINAYOCC) - QUIMSA CRUZ - CRUZ P - CHUSCHI - EMP. AY-109.

RGGR Nº 333-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. FÉLIX VALERIO AGUILAR OCHOA.

RGGR Nº 332-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE NIVEL SECUNDARIA HÉROES DEL PERÚ DE RANCHA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 331-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SNTA CRUZ.

RGGR Nº 330-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vía de regularización la ampliación de plazo N° 01 de la META: 0166 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental AY - 122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 329-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la liquidación técnica y financiera de la Meta. "DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN ZOONIFICACIÓN ECOLOGÍA, ECONOMÍA Y E EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN DE AYACUCHO".

RGGR Nº 328-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JULIO PALOMINO YOLGO.

RGGR Nº 327-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERAPIO JUSCAMAITA OREJÓN.

RGGR Nº 326-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 325-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ULISES HUAMANCHAO PAQUIYAURI.

RGGR Nº 324-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JURADO.

RGGR Nº 323-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 322-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCO ANTONIO NÚÑEZ PÁUCAR.

RGGR Nº 321-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 320-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la Transferencia de Fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 122 "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARÍA PARADO DE BELLIDO, CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 319-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ÁNGEL CAVERO CARRASCO.

RGGR Nº 318-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. WILLIAMS JOSÉ LÓPEZ ROJAS.

RGGR Nº 317-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. CÉSAR AUGUSTO CHAUPIN HUAMANÍ.

RGGR Nº 316-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DONATO SALVATIERRA LEÓN.

RGGR Nº 315-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. EDUARDO ANCASI SUÁREZ.

RGGR Nº 314-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Srta. JANET ALICIA AYALA MALDONADO.

RGGR Nº 313-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el deductivo y adicional N° 01 de la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO. EMP. PE-32 (TACA) - DV. APONGO - ANOCCARA - CHAIHUAMAYO - PUTAJASA - URACANCHA - YMAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32A (PACHAYA).

RGGR Nº 312-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 311-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. FLOR ELVIA CUADROS CORDERO.

RGGR Nº 310-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-104 (DV. SAURAMA) - SAURAMA - L.D. APURÍMAC (AP-105 A URANMARCA).

RGGR Nº 309-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, la Resolución Gerencial General Regional N° 106-2014-GRA/PRES-GG, la que autoriza la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de áucar del Sara Sara del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0131 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 308-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS HUAMANÍ QUICAÑO.

RGGR Nº 307-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, la Resolución Gerencial general regional N° 180-2014-GRA/PRES-GG, la que autoriza la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Lucanas del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 069 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 306-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZALEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 305-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 117-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato del Ing. MIGUEL ANTONIO CANCHARI HUAMANÍ.

RGGR Nº 304-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 146-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato de la Ing. FLOR ELVIA CUADROS CORDERO.

RGGR Nº 303-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 302-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NEYDER IVÁN CASTAÑEDA GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 301-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 300-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 299-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. Adm. GLORIA HUAMANÍ PALOMINO.

RGGR Nº 298-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HÉCTOR JAVIER CUCHO MORALES.

RGGR Nº 297-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Gerencial Regional N° 0256-2013-GRA/PRES-GG-GRDS de fecha 27 de diciembre del 2013.

RGGR Nº 296-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: 029 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES EL AMAUTA DE QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO".

RGGR Nº 295-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc , para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA RESTRINGIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 03 CENTROS DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR DE LAS ÁREAS URBANAS POPULARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO - MI EDUCA".

RGGR Nº 294-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el comité de recepción y liquidación para la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (TACA) - DV. APONGO - ANOCCARA - CHAIHUAMAYO - PUTAJASA - URACANCHA - OYMAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32A (PACHAYA).

RGGR Nº 293-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CÉSAR WILFREDO HERRERA MENDOZA.

RGGR Nº 292-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO y de la Bach. ROSAMERY SUÁREZ TAPAHUASCO.

RGGR Nº 291-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. ELMER ESPINOZA YARANGA.

RGGR Nº 290-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. MARICELA NANCI QUISPE CÓRDOVA.

RGGR Nº 289-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO JUSCAMAITA PALOMINO.

RGGR Nº 288-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo de Obra N° 02 de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 327 Mx-P DE POMACOCH, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 287-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Ampliación del plazo de Obra N° 01 de ejecución de la META: 003 "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 286-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al Comité de Recepción y Liquidación para la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (QUEROBAMBA) - HUAMANIPATA - DV. SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICA SANTIAGO DE PAUCARAY - SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY - EMP. PE-30 B (PAMPACHIRI A AP-106).

RGGR Nº 285-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RENÁN SERRANO QUISPE.

RGGR Nº 284-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. ROEL YARANGA SULCA.

RGGR Nº 283-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 282-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. IVÁN ORLANDO CÁRDENAS GARCÍA.

RGGR Nº 281-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. LUZBELY CANDY FERNÁNDEZ ANDRADE.

RGGR Nº 280-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General N° 0178-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de seleccion LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2014-GRA SEDE CENTRAL-PRIMER CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 279-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General N° 0174-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de seleccion LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2014-GRA SEDE CENTRAL-PRIMER CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE UNA (01) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 278-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General N° 0175-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de seleccion LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-GRA SEDE CENTRAL-PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 277-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial general N° 0176-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de seleccion LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2014-GRA SEDE CENTRAL-PRIMER CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 276-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución gerencial general regional N° 0172-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conduccion del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2014-GRA-SEDE CENTRAL-PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE UNA (01) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 275-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución gerencial General regional N° 0177-2014-GRA/PRES-GG, para llevr a cabo la organización y conducción del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2014-GRA SEDE CENTRAL-PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 274-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0233-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección para consultorías de Obras y ejecucion en el año 2014 de la Sede Central del Gobierno regional de Ayacucho.

RGGR Nº 273-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0232-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de Seleccion Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa Presencial de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de Bienes y Servicios en el año 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 272-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0216-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA derivado del CONCURSO PÚBLICO N° 003-2014-GRA-SEDE CENTRAL, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA, EXCAVACIÓN, DEQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN MATERIAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA META 0107: "CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIÓN CCOCHAQ - HUAYLLAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 271-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0173-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-GRA SEDE CENTRAL PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE UNA (01) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO.

RGGR Nº 270-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 269-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. ROSA NATHALIE AYUQUE AÑAÑOS.

RGGR Nº 268-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. REYNA CONTRERAS BARRIENTOS.

RGGR Nº 267-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 266-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO EDUARDO ÁVALOS ANCCO.

RGGR Nº 265-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ANTONIO CANCHARI HUAMANÍ.

RGGR Nº 264-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BRENNER GERMÁN AGUIRRE ANDRADE.

RGGR Nº 263-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 262-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. LAURA ARONÉS OCHOA.

RGGR Nº 261-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO.

RGGR Nº 260-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 259-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 258-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 257-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. EDISSA GLADYS ALARCÓN PILHUAMÁN.

RGGR Nº 256-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 255-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RONY EFRAÍN GIL GUILLÉN.

RGGR Nº 254-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 253-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 252-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 251-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 250-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ERICK IVAN CALDERÓN GAMARRA.

RGGR Nº 249-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO y de la Bach. ROSAMERY SUÁREZ TAPAHUASCO.

RGGR Nº 248-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GALOIS LUITZEN AYALA OBREGÓN.

RGGR Nº 247-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0123-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantia para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 246-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDY ALFREDO GÓMEZ ACEVEDO.

RGGR Nº 245-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JUAN CARLOS CHIPANA QUISPE.

RGGR Nº 244-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CRISTIAN CASTRO PÉREZ.

RGGR Nº 243-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS URIEL VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 242-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 241-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 240-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 239-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a partir de la expedición del presente acto administrativo al ing. ARLES OGOSI HUAMANÍ como responsable de la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, en el Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 238-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JURADO.

RGGR Nº 237-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DONATO SALVATIERRA LEÓN.

RGGR Nº 236-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLÍMACO GUTIÉRREZ, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 235-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 38878 Mx-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO DE PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 234-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. FLOR ELVIA CUADROS CORDERO.

RGGR Nº 233-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0124-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cbo la organización y conduccion de los PROCESOS DE SELECCIÓN PAARA CONSULTORÍAS DE OBRAS Y EJECUCIÓN EN EL AÑO 2014 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 232-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIL PERMANENTE, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0123-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los PROCESOS DE SELECCIÓN CLÁSICOS Y POR MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE ADJUDICACIONES DIRECTAS Y DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO 2014 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 231-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. GLORIA HUAMANÍ PALOMINO.

RGGR Nº 230-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR en Vías de Regularización, la Ampliación de plazo N° 02 de Ejecución de la META: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE MIRAFLORES SECTOR 4 DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 229-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. TITO EMILIO VALENZUELA TIPE.

RGGR Nº 228-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 156-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia de contrato del Señor FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 227-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. NORA ANTONIA GUEVARA ORTIZ.

RGGR Nº 226-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 225-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 224-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo de Obra N° 01 de ejecución de la META: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.P. JARDÍN DE NIÑOS N° 102 ROSITA DE LIMA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 223-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Srta. JANET ALICIA AYALA MALDONADO.

RGGR Nº 222-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. HUGO ORLANDO PASTOR SALCEDO.

RGGR Nº 221-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 220-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERAPIO JUSCAMAITA OREJÓN.

RGGR Nº 219-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública por Subasta Inversa Presencial para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA META 0178: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 218-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Blgo. LUIS GIACOMO MAGUIÑA GARCÍA.

RGGR Nº 217-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Blgo. HERLINDA NÚÑEZ ROMERO.

RGGR Nº 216-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0023-2012-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo laorganización y conducción del proceso de selección ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA derivado del CONCURSO PÚBLICO N° 003-2014-GRA-SEDE CENTRAL para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERFORAACIÓN Y VOLADURA, EXCAVACIÓN, DEQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN MATERIAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA META 0107: "CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN CCOCHAQ - HUAYLLAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 215-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los Miembros Integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección Clásicos y por la modalidad de Subasta inversa de las Adjudicaciones Directa pública, Selectiva y de Menor Cuantía durante el ejercicio fiscal 2014 de la Dirección Sub Regional de Fajardo.

RGGR Nº 214-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 213-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. VICTOR HUGO LICAS TIPE.

RGGR Nº 212-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JULIO PALOMINO YOLGO.

RGGR Nº 211-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 210-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LEÓN MARINO RAMOS ARANA.

RGGR Nº 209-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 208-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. PEDRO FERNÁNDEZ TINCO.

RGGR Nº 207-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GUMERCINDO ALBERTO LEONARDO JINES.

RGGR Nº 206-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. ABEL CALDERÓN GONZÁLES.

RGGR Nº 205-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RENÁN SERRANO QUISPE.

RGGR Nº 204-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 203-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CRISTIAN CASTRO PÉREZ.

RGGR Nº 202-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ABEL LAURENTE CARRERA.

RGGR Nº 201-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y liquidación para la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-107 (CATALINAYOCC) - QUIMSA CRUZ - CRUZ P - CHUSCHI - EMP.AY-109 L=43.66 KM.

RGGR Nº 200-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL CISNEROS MALLCCO.

RGGR Nº 199-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 198-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YUL PÉREZ CONTRERAS.

RGGR Nº 197-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS URIEL VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 196-2014-GRA/PRES-GG: DAR POR INICIADO EL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Gerencial Regional N° 0256-2013-GRA/PRES-GG-GRDS de fech 27 de diciembre del 2013.

RGGR Nº 195-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 194-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ENRIQUE NÚÑEZ RETAMOZO.

RGGR Nº 193-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clasicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directa pública, selectiva y de menor cuantía dureante el ejercicio fiscal 2014 de la Dirección Sub Regional de Parinacochas.

RGGR Nº 192-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vias de regularización el ACTA DE PARALIZACIÓN DE LA META: "REHABILITACIÓN POST DESASTRE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR IV DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 191-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 190-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 189-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, en vias de regularización la ampliación de plazo N° 04 de ejecución de la Meta: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAGUNILLA - SIMPAPATA - CCAYARPACHI - PUENTE LARAMATE, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 188-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 187-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 186-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 185-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS MONTERO HUAMANÍ.

RGGR Nº 184-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0179 "Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Distrito de Huancapi - provincia de Víctor Fajardo".

RGGR Nº 183-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. Adm. GLORIA HUAMANÍ PALOMINO.

RGGR Nº 182-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CÉSAR WILFREDO HERRERA MENDOZA.

RGGR Nº 181-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. EDISSA GLADYS ALARCÓN PILHUAMÁN.

RGGR Nº 180-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Lucanas del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0069 "Mejoramiento y equipamiento e implementación del instituto Superior Tecnológico José María Arguedas Distrito Puquio - Lucanas Ayacucho".

RGGR Nº 179-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0059-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato de la Señora Ing. ROSA NATHALIE AYUQUE AÑAÑOS.

RGGR Nº 178-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 177-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 176-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrntes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 175-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrntes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conduccion del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 174-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción dle proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE UNO (01) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 173-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE UNO (01) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 172-A-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL LUIS ZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 172-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCION DE OBRAS DE UNO (01) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 171-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDY ALFREDO GÓMEZ ACEVEDO.

RGGR Nº 170-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. RICHAR VARGAS ORIUNDO.

RGGR Nº 169-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 168-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CIRO ARCADIO JANAMPA JANAMPA.

RGGR Nº 167-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 166-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARANGO GAMARRA.

RGGR Nº 165-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JURADO.

RGGR Nº 164-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0049-2014-GRA/PRES-GG en la parte que concierne a la vigencia de contrato del Señor OSCAR CARLOS MONTALVO OTIVO.

RGGR Nº 163-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ARCADIO CONDE HUAMANÍ.

RGGR Nº 162-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0054-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato de la Señora ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO.

RGGR Nº 161-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA.

RGGR Nº 160-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. AMÉRICO APAICO PALOMINO.

RGGR Nº 159-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolucion Gerencial General Regional N° 0084-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato del Señor Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 158-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. FREDY MARTÍNEZ PALOMINO.

RGGR Nº 157-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. YOLANDA MENDOZA OCHATOMA.

RGGR Nº 156-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 155-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. FÉLIX VALERIO AGUILAR OCHOA.

RGGR Nº 154-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AURELIO DE LA CRUZ HUAMÁN.

RGGR Nº 153-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación para la Obra: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-104 (DV. SAURAMA) - SAURAMA - L.D. APURÍMAC (AP-105 A URANMARCA)".

RGGR Nº 152-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 327Mx-P DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 151-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 05 de ejecución de la META: "REHABILITACIÓN POST DESASTRE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR IV DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 150-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación para la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (DV. PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYANE - PULLO, ejecutada por la Empresa SEIN PERÚ SAC.

RGGR Nº 149-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 148-2014-GRA/PRES-GG: REGULARIZAR, la ampliación de plazo N° 02 por 10d.c, asimismo aprobar la ampliación de plazo N° 03 por 10 d.c. de la Obra: Mantenimiento periódico tramo: Emp. AY-110 (Camata) - Sayhua - HUac Huas - Payllihua - Oritohuasi - L.D. Ica (Huayanga, IC-109 a Río Grande) L= 76.25 Km.

RGGR Nº 147-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. JHONE CISNEROS ALARCÓN.

RGGR Nº 146-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. FLOR ELVIA CUADROS CORDERO.

RGGR Nº 145-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ULISES HUAMANCHAO PAQUIYAURI.

RGGR Nº 144-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DONATO SALVATIERRA LEÓN.

RGGR Nº 143-2014-GRA/PRES-GG: REGULARIZAR, la ampliación de Plazo N° 02 por 10 d.c, asimismo aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 para la SUPERVISION de la obra: Mantenimiento perióodico tramo: Emp. AY-110 (Camata) - Sayhua - Huac Huas - Payllihua - Oritohuasi - L.D. Ica (Huayanga, IC-109 a río Grande) L= 76.25 Km.

RGGR Nº 142-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RENÁN SERRANO QUISPE.

RGGR Nº 141-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0046-2014-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato del Señor CPC. AMÉRICO APAICO PALOMINO.

RGGR Nº 140-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. BRENNER GERMÁN AGUIRRE ANDRADE.

RGGR Nº 139-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0187 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 138-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 137-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RONY EFRAIN GIL GUILLÉN.

RGGR Nº 136-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, la vigencia de contrato consignado en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0056-2014-GRA/PRES-GG, sobre el plazo de vigencia de contrato de servicios personales del Señor Ing. MIGUEL CISNEROS MALLCCO.

RGGR Nº 135-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepcion y Liquidación para la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - HUAC HUAS - PAYLLIHUA - ORITOHUASI - L.D. ICA (HUAYNGA, IC-109 A RÍO GRANDE) L= 76.25 Km.

RGGR Nº 134-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 133-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Señora M´NICA KARINA SAAVEDRA MEDRANO.

RGGR Nº 132-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor CÉSAR AUGUSTO CHAUPIN HUAMANÍ.

RGGR Nº 131-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 130-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONLD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 129-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de La Mar del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0188 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 38703 Mx-P DE PICHIHUILLCA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 128-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. GIANNINA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 127-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YUL PÉREZ CONTRERAS.

RGGR Nº 126-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 125-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la previsión presupuestal para la atencón de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada de los expedientes judiciales N° 01045-2009-0-0501-JR-CI-02 y 00051-2010-0-0501-JR-LA-02, lo que será atendida con el presupuesto de la unidad Ejecutora - Sede Central correspondiente a los años fiscales 2014 al 2018.

RGGR Nº 124-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los Miembros Integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección para Consultorías de Obras y Ejecución de Obras en el año 2014 de la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 123-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los Miembros Integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta invers presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía par la contratación de Bienes y Servicios en el año 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 122-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de la META 112: "CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN EL BARRIO DE MIRAFLORES SECTOR 4, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 121-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. NORMA VÁSQUEZ MELÉNDEZ.

RGGR Nº 120-2014-GRA/PRES-GG: RECTIFICAR, el error aritmético consignado en la parte considerativa, resolutiva y anexo N° 01 de la Resolución Gerencial General Regional N° 089-2014-GRA/PRES-GG de fecha 31 de marzo del 2014.

RGGR Nº 119-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 118-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. CÉSAR ROJAS RUIZ.

RGGR Nº 117-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ANTONIO CANCHARI HUAMANÍ.

RGGR Nº 116-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. FÉLIX VALERIO AGUILAR OCHOA.

RGGR Nº 115-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS HUAMANÍ QUICAÑO.

RGGR Nº 114-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. ABEL CALDERÓN GONZÁLES.

RGGR Nº 113-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. MARICELA NANCI QUISPE CÓRDOVA.

RGGR Nº 112-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la conducción y organización del proceso de selección Licitación Pública (Proceso Clásico) para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 04 (CUATRO) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA - REGION AYACUCHO.

RGGR Nº 111-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública (Proceso Clásico) para la CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 09 (NUEVE) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 110-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. LUZBELY CANDY FERNÁNDEZ ANDRADE.

RGGR Nº 109-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación Pública (Proceso Clásico) para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 03 (TRES) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 108-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública (Proceso Clásico) para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 107-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad Hoc , para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación Pública (Proceso Clásico) para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN D EOBRAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE PARINACOCHAS, PAUCAR DEL SARA SARA Y VÍCTOR FAJARDO DE LA REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 106-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Páucar del Sara Sara del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 105-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selcción clásicos y por la modalidad de subasta inversa presencial para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Oficina Sub Regional Sucre del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 104-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Huanta del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 103-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FROILÁN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 102-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR WILSON ALBÚJAR MOLINA.

RGGR Nº 101-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERAPIO JUSCAMAITA OREJON.

RGGR Nº 100-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Unidad Operativa del VRAE del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0127 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 099-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Parinacochas del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0128 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 098-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la META: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA M/Mx MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 097-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 096-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LEON MARINO RAMOS ARANA.

RGGR Nº 095-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la META: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 38876 Mx-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO DE PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 094-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Adjudicación Menor Cuantía N° 07-2014/GRA-SEDE CENTRAL nderivada del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 018-2013-GRA SEDE CENTRAL desde la preparación de las bases hasta la culminación.

RGGR Nº 093-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a la Oficina Sub Regional de Parinacochas para financiar los gastos operativos en la ejecución de sus actividades de la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Coracora.

RGGR Nº 092-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Huancasancos del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0014 "CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URUBAMBA - SAN ANDRÉS - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS".

RGGR Nº 091-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0122 "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARÍA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 090-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho para la obra: Meta 0125 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 38589 DE ÑUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 089-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán del Gobierno Regional de Ayacucho para las obras: Meta 0135 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 425 Mx-U DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN - AYACUCHO.

RGGR Nº 088-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 087-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el Plan Operativo Anual (POA) de la Meta N° 0040 Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión de la Región Ayacucho.

RGGR Nº 086-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JULIO PALOMINO YOLGO.

RGGR Nº 085-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Sucre del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0029 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO".

RGGR Nº 084-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 083-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GUMERCINDO ALBERTO LEONARDO JINES.

RGGR Nº 082-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR CONSENTIDA, la ampliación de plazo de servicios de supervisión de la Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - HUAC HUAS - PAYLLIHUA - ORITOHUASI - L.D. ICA (HUAYANGA, IC-109 A RÍO GRANDE) L=76.25 km..

RGGR Nº 081-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. FÉLIX VALERIO AGUILAR OCHOA.

RGGR Nº 080-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS URIEL VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 079-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Oficina Sub Regional Huancasancos del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 078-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los Miembros Integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción d elos procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Unidad operativa Valle Río Apurímac del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 077-2014-GRA/PRES-GG: DECLARAR CONSENTIDA, la ampliación de plazo N° 01 de la Obra: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - ORITOHUASI - L.D. ICA (HUAYANGA, IC-109 A RÍO GRANDE) L=76.25 KM.".

RGGR Nº 076-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 075-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 074-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros inetgrantes del Comité Especial Ad Hoc , para llevar a cabo la organización y conducción del proceso Adjudicación de Menor Cuantía N° 207-2013-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 073-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. (Srta.) AYDEE MENESES ZAVALETA.

RGGR Nº 072-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARIO VARGAS PACOTAIPE.

RGGR Nº 071-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos a favor de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 0010 "CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 070-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor CÉSAR AUGUSTO CHAUPIN HUAMANI.

RGGR Nº 069-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY JAIME NÚÑEZ ESCALANTE.

RGGR Nº 068-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la "DIRECTIVA GENERAL N° 002-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-OCONT, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FLUJO DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO".

RGGR Nº 067-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. LILY ZEGARRA ALARCÓN.

RGGR Nº 066-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. YOLANDA MENDOZA OCHATOMA.

RGGR Nº 065-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 064-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos a favor de la Oficina Sub regional de La Mar San Miguel del Gobierno Reginal de Ayacucho para la Obra META: 0015 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA".

RGGR Nº 063-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AURELIO DE LA CRUZ HUAMÁN.

RGGR Nº 062-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. GIANNINA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 061-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CÉSAR WILFREDO HERRERA MENDOZA.

RGGR Nº 060-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CRISTIAN CASTRO PÉREZ.

RGGR Nº 059-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. ROSA NATHALIE AYUQUE AÑAÑOS.

RGGR Nº 058-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. ROSAMERY SUÁREZ TAPAHUASCO.

RGGR Nº 057-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 056-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL CISNEROS MALLCCO.

RGGR Nº 055-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NEYDER IVÁN CASTAÑEDA GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 054-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. ROSITA ROSARIO LAZO LEONARDO.

RGGR Nº 053-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos a favor de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 135 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 327 Mx DE POMACOCHA DISTRITO DE VISCHONGO, VILCASHUAMÁN - AYACUCHO".

RGGR Nº 052-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor JUAN CARLOS CHIPANA QUISPE.

RGGR Nº 051-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS HUAMANÍ QUICAÑO.

RGGR Nº 050-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: "RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 049-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. OSCAR CARLOS MONTALVO OTIVO.

RGGR Nº 048-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 047-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ERICK IVÁN CALDERÓN GAMARRA.

RGGR Nº 046-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. AMÉRICO APAICO PALOMINO.

RGGR Nº 045-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fndos a favor de la Oficina Sub Regional de La Mar San Miguel del Gobierno Regional de Ayacucho para la Obra: Meta 126 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MIGUEL PALLCCA DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO".

RGGR Nº 044-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, el pago por ampliación de los servicios de supervisión de la META: "INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO SANTA ROSA - TRAMO: ESTADIO MUNICIPAL - CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO SANTA ROSA, LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 043-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la DIRECTIVA GENERAL n° 001-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-OCONT "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y RENDICIONES DE FONDOS POR ENCARGOS DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - 2014".

RGGR Nº 042-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor JULIO PALOMINO YOLGO.

RGGR Nº 041-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 040-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LEÓN MARINO RAMOS ARANA.

RGGR Nº 039-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Abog. MILTON AMÉRICO SANDOVAL MORALES.

RGGR Nº 038-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO MACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 037-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Oficina Sub Regional de Fajardo del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 036-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 035-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. MÓNICA KARINA SAAVEDRA MEDRANO.

RGGR Nº 034-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARANGO GAMARRA.

RGGR Nº 033-2014-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALDO ASTORIMA QUICHUA.

RGGR Nº 032-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Oficina Sub Regional de Páucar del Sara Sara del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 031-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa presencial de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Oficina Sub Regional La Mar San Miguel del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 030-2014-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Señora (Srta.) AYDEE MENESES ZAVALETA.

RGGR Nº 029-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, las específicas de gastos ejecutadas en la Oficina Sub Regional de Páucar del Sara Sara, de acuerdo al cuadro consolidado adjunto.

RGGR Nº 028-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 027-2014-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 026-2014-GRA/PRES-GG: CORREGIR, el error material advertido en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 001-2014-GRA/PRES-GG, de fecha 16 de enero del 2014.

RGGR Nº 025-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la Meta: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 024-2014-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0390-2013-GRA/PRES-GG, de fecha 14 de agosto del 2013.

RGGR Nº 023-2014-GRA/PRES-GG: CONFORMAR, a los miembros integrantes del comité especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección CONCURSO PÚBLICO N° 03-2014/GRA-SEDE CENTRAL (Proceso Clásico), desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA, EXCAVACIÓN, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD EN MATERIAL Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA META 0107: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN CCOCHAQ - HUAYLLAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 022-2014-GRA/PRES-GG: CONFORMAR, a los miembros integrantes del comité especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección CONCURSO PÚBLICO N° 02-2014/GRA-SEDE CENTRAL (Proceso Clásico), desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, AYACUCHO".

RGGR Nº 021-2014-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 020-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del comité especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección CONCURSO PÚBLICO N° 01-2014/GRA-SEDE CENTRAL (Proceso Clásico), desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL Y FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERREGIONAL VIRAN AYACUCHO-APURÍMAC".

RGGR Nº 019-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del comité especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación Pública (Proceso Clásico), desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "ADQUISICIÓN DE ASCENSOR ECOLÓGICO Y MONTACARGA MIXTO ECOLÓGICO, SIN CUARTO DE MÁQUINAS (MENOR EMISION DE SONIDO), INCLUYE INSTALACIÓN, PARA LA META N° 062 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO".

RGGR Nº 018-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del comité especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Adjudicación Menor Cuantía N° 07-2014/GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 017-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAGUNILLA-SIMPAPATA-CCAYARPACHI-PUENTE LARAMATE, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 016-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMACIÓN, a los Miembros Integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección Adjudicación Directa Pública para la contratación de Bienes y Servicios en el año 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 015-2014-GRA/PRES-GG: RECONFORMACIÓN, a los Miembros Integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa presencial de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de bienes y servicios en el año 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 014-2014-GRA/PRES-GG: CONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía de la Unidad Operativa Las Cabezadas.

RGGR Nº 013-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de seleccion clásicos y por la Modlidad de Subasta inversa de las Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía durante el ejercicio fiscal 2014 de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán.

RGGR Nº 012-2014-GRA/PRES-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de laResolución Gerencial General Regional N° 661-2013-GRA/PRES-GG, en la parte que concierne a la vigencia del contrato del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 011-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio fiscal 2014 de la Oficina Sub Regional de Cangallo.

RGGR Nº 010-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio fiscal 2014 de la Oficina Sub Regional de Huanta.

RGGR Nº 009-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Concurso público (Proceso Clásico), desde la preparación de las bases hasta la culminación del proceso, el mismo que tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD DEL PIP "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL VIRAN SOBRE EL RÍO PAMPAS, DISTRITOS DE CARHUANCA-BELÉN-TURPO-SAN ANTONIO DE CACHI Y HUANCARAY, PROVINCIAS DE VILCASHUAMÁN-SUCRE-ANDAHUAYLAS-AYACUCHO-APURÍMAC".

RGGR Nº 008-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la Obra: "RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 007-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la Meta: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 38599/Mx-P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 006-2014-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la Meta: "PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE CARHUANCA, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, AYACUCHO".

RGGR Nº 005-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública (Proceso Clásico) desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "ADQUISICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS, PARA LA OBRA: COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA METROPOLITANA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 004-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes del Comité Especial Ad-Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección Licitación pública (Proceso Clásico) desde la preparación de las bases hasta la culminación para la "ADQUISICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS, PARA LA OBRA: COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA METROPOLITANA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 003-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las Adjudicaciones Directas para la contratación de bienes y servicios en el año fiscal 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 002-2014-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa de las Adjudicaciones de Menor Cuantía del año fiscal 2014 de la Sede Central del Gobierno regional de Ayacucho.

RGGR Nº 001-2014-GRA/PRES-GG: DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha de expedición del presente Acto Resolutivo, la designación del Ingeniero Agrónomo OMAR TORRE CÓRDOVA, en el Cargo de Coordinador de la Oficina de Coordinación y Actividades de la Gerencia Regional de Infraestructura - OPEMAN del Gobierno Regional de Ayacucho.

 

¿Tiene alguna consulta? Visítenos en el Jr. Callao N° 122 - Ayacucho

 

­